Образец договора на изготовление и поставку продукции

Договор поставки товара (с условием об изготовлении поставщиком образца; поставка товара производится самовывозом покупателем; оплата по факту поставки)

Образец документа:

ДОГОВОР N _____ поставки товара (с условием об изготовлении поставщиком образца; с обязательством не продавать товар третьим лицам и определением стоимости товара по стоимости изготовления образца; оплата по факту поставки)

____________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.3. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные п. 5.2 настоящего Договора, при условии подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (п. 2.5 настоящего Договора) по изготовлению образца Товара.

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОВАРА

2.1. Поставщик в срок до “__”___________ ____ г. изготавливает образец Товара на основании заявки Покупателя (Приложение N 1 к настоящему Договору).

2.2. Поставщик осуществляет изготовление Товара из своих материалов собственными силами и средствами.

2.5. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

2.6. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от заявки Покупателя (Приложение N 1), ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования (п. 1.2 настоящего Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение _______________.

Поставщик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.7. Если отступления в работе от условий заявки (Приложение N 1) или иные недостатки результата работы в срок, установленный п. 2.6 настоящего Договора, не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.2. Цена Товара, установленная п. 4.1 настоящего Договора, включает в себя: стоимость упаковки Товара, стоимость погрузки Товара на транспортные средства Покупателя на складе Поставщика.

4.3. Уплата цены Товара производится Покупателем в течение _______________ с даты приемки Товара (п. 5.5 настоящего Договора).

4.4. Стоимость работ по изготовлению образца Товара (раздел 2 настоящего Договора) составляет _____ (__________) рублей и уплачивается в срок до “__”___________ ____ г.

4.5. Покупатель производит уплату цены Товара и стоимости работ по изготовлению образца Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (раздел 11 настоящего Договора).

4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями.

Количество Товара, поставляемого в каждой партии, составляет __________.

5.2. Партии Товара поставляются в следующие сроки: ____________________.

5.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________________.

5.4. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности проводится при передаче Товара Покупателю на складе Поставщика.

5.5. Подписание Покупателем накладной подтверждает приемку Товара по количеству и качеству.

5.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания представителями Поставщика и Покупателя накладной на Товар.

5.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания накладной на Товар.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

5.8. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение _______________.

5.9. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

5.10. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

– соразмерного уменьшения покупной цены;

– доукомплектования Товара в разумный срок.

Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:

– потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

– отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение срока изготовления образца Товара, установленного п. 2.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере _____% от стоимости работ, установленной п. 4.4 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение срока поставки Товара, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере _____% от стоимости не поставленной в срок партии Товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение условия настоящего Договора о качестве Товара, установленного п. 3.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _____% от цены соответствующего Товара за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение условия настоящего Договора о комплектности Товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _____% от цены соответствующего Товара за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение срока уплаты цены Товара, установленного п. 4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.6. За нарушение срока оплаты стоимости работ по изготовлению образца Товара, установленного п. 4.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.7. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. При невозможности разрешения споров в результате проведенных переговоров Стороны передают споры для рассмотрения в Арбитражный суд ____________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до “__”___________ ____ г.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе направлять друг другу необходимые уведомления и письма посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 751-1000
  • Форма: Договор на изготовление и поставку кондитерских изделий

Договор
на изготовление и поставку кондитерских изделий
N _______

г. ___________ “___”__________ _____ г.

______________________________ (наименование), именуем ___ в дальнейшем “Поставщик”, в лице _____________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________________ (Устава, доверенности), с одной стороны и _________________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________________ (Устава, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По письменным Заявкам Заказчика Поставщик обязуется изготовить кондитерскую продукцию (далее – Продукция) в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Заявке (Приложении N ___), своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную Продукцию Заказчику, а Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить результаты выполненных работ в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Ассортиментный перечень и количественный состав Продукции, изготавливаемой Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение N ____), являющейся с момента согласования Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Работы, выполняемые Поставщиком по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком по цене, установленной Прейскурантом Поставщика (Приложение N _____).
2.2. Цена Продукции включает: _______________________________________.
2.3. Оплата стоимости Продукции осуществляется Заказчиком на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: ____________________________________.

3. Обязанности и права Сторон

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Заказчиком Заявками с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов и в сроки, определенные в настоящем Договоре.
3.1.2. Поставить Продукцию в течение ________ (_______) рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ по производству Продукции.
3.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика в случае возможного изменения сроков выполнения работ или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы.
3.1.5. Производить контроль качества произведенной Продукции на соответствие требованиям __________________________________________ (ГОСТы и иное).
3.2. Поставщик вправе привлекать к производству работ субподрядчиков без увеличения сроков работ по производству продукции, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В сроки, установленные в п. 2.2 настоящего Договора, оплатить выполненные Поставщиком работы и осуществить приемку произведенной Продукции.
3.4. Заказчик вправе контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у Поставщика необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.

4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки Продукции

4.1. Срок изготовления Продукции определен в Спецификации (Приложение N ____) к настоящему Договору.
4.2. Выполнение работ Поставщиком начинается с момента ___________________________.
4.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Поставщиком с надлежащим качеством после подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи Продукции на складе Поставщика.
4.4. Приемка Продукции по количеству позиций и целостности транспортной упаковки производится представителем Заказчика на складе Поставщика на основании доверенности на получение Продукции.
4.5. Приемка Продукции по качеству осуществляется Заказчиком в течение _______ (______) рабочих дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика путем оформления акта приемки по качеству. При обнаружении недостатков Продукции Заказчик должен отметить это в акте приемки Продукции по качеству и вызывать представителя Поставщика для составления рекламации.
4.6. После составления рекламации Поставщик по выбору Заказчика в течение __________ (____________) рабочих дней с даты составления рекламации своими силами и за свой счет заменяет Продукцию на новую, доставляет ее Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ___________% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.
4.7. Если Заказчик в течение _______ (______) рабочих дней с момента отгрузки Продукции со склада Поставщика не предъявил рекламацию о выявленных недостатках Продукции, считается, что он принял Продукцию без претензий.
4.8. Заказчик вправе ссылаться на недостатки Продукции только в тех случаях, когда эти недостатки отражены в акте приемке Продукции по качеству.
4.9. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.
4.10. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков произведенной Продукции или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5.1. Поставщик упаковывает произведенную Продукцию в транспортную упаковку таким образом, чтобы при транспортировке обеспечивалась ее сохранность и безопасность.

6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. За просрочку выполнения работ по производству Продукции Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком пени в размере ___________ за каждый день просрочки.
6.3. За просрочку Заказчиком установленных настоящим Договором сроков оплаты Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере _____________ за каждый день просрочки.
6.4. Взыскание убытков и пеней не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
7.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры в досудебном (претензионном) порядке.
7.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
8.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку.
8.3. Продолжение действия обстоятельств непреодолимой силы более чем в течение трех месяцев влечет за собой заключение Сторонами дополнительного соглашения по реализации настоящего Договора.

9. Действие Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Заказчик подает Заявки, а Поставщик производит Продукцию по ним с момента подписания настоящего Договора и до “___”__________ ____ г. (или: в течение _________________).
9.2. По соглашению Сторон действие настоящего Договора может быть продлено на срок, согласованный Сторонами.
9.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
9.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с согласия другой Стороны.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
10.5.1. Заявка (Приложение N __).
10.5.2. Прейскурант (Приложение N __).
10.5.3. Спецификация (Приложение N __).
10.5.4. Акт приема-передачи Продукции (Приложение N ___).
10.5.5. Акт приемки Продукции по качеству (Приложение N __).
10.5.6. _____________________________________.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Поставщик: _________________________________________________
___________________________________________________________.
Заказчик: __________________________________________________
___________________________________________________________.

Поставщик Заказчик
_______________________________ ________________________________
______________/_______________/ _______________/_______________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Договор поставки продукции (товаров) (образец)

поставки продукции (товаров)

г. ______________ “___” ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем “Поставщик”, в лице ____________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

именуем __ в дальнейшем “Покупатель”, в лице ___________________________,

действующего на основании _____________________________, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и

оплатить _____________________________________________ (наименование

товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые

являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.

Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в

настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в

1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в

соответствии с графиком поставки.

1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,

осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий

__________________________________ (наименование товара).

2. Требования к качеству и комплектности

2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству

и комплектности должны соответствовать ________________

стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также

требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к

2.2. Согласование между сторонами уточненных технических

характеристик и дополнительных требований к качеству ______

________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной

технической документацией, осуществляется в следующем порядке:

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________

_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,

установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,

предусматривающий гарантийный срок).

Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии

(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие

дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).

4. Тара, упаковка и маркировка

4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и

упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим

условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе

2 настоящего договора).

4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной

и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее

_______________ со дня получения ______________ (наименование товара)

4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна

содержать маркировку, включающую следующие сведения:

наименования покупателя и грузополучателя;

номер и дата договора поставки;

номера позиций (по спецификации и графику поставки);

вес нетто, вес брутто;

размеры тары в см (длина, высота, ширина);

сведения о Поставщике и грузоотправителе.

4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь

дополнительную маркировку: “Осторожно”, “Верх”, “Не кантовать”, “Стекло”

и другие в зависимости от особенностей груза.

5. Цена и стоимость товаров

5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих

поставке ____________________________________ (наименование товара)

устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,

что отражается в прилагаемой к договору спецификации.

Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена

Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего

срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения

цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие

обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или

действием непреодолимой силы.

5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________

(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к

договору спецификацией и графиком поставки.

5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы

Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой

скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.

5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка

_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком

ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет

6. Порядок отгрузки

6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)

производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.

Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется

в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях

франко-вагон – станция назначения в присутствии представителя Покупателя.

6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________

(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:

– железнодорожная накладная – 1 экз.;

– спецификация – 1 экз.;

– сертификат качества – 1 экз.;

– санитарный сертификат – 1 экз.;

6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем

Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с

круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.

6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______

________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить

Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,

факсу или телефону.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком

партии ____________________ (наименование товара) осуществляется

Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения

настоящего договора в размере __% от суммы договора.

Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование

товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в

_____________ срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от

железной дороги, в размере __% от суммы договора.

7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты

последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии

______________________ (наименование товара).

8. Приемка товара

8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________

(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем

Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги

о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,

указанных в п.6.2 настоящего договора.

Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________

(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным

представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает

приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке

несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям

настоящего договора, спецификации или графика об этом делается

соответствующая запись в акте.

8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование

товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и

качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие

_________________ (наименование товара).

8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,

недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации

Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об

8.4. В случае отказа от поставленного ___________________

(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,

принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об

В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на

ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный

товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую

ответственность за судьбу товара.

9. Срок действия,

порядок изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания

сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей

поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только

в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами

9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения настоящего договора в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не

могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков

9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и

в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон

10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать

противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий –

разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не

достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством

10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в

арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________

(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере

__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день

просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки – в размере

__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).

10.4. За поставку _________________ (наименование товара)

ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,

установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю

неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой

обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего

10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________

(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в

размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день

просрочки, но не более _____.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Поставщик ___________________________________ М.П.

Покупатель __________________________________ М.П.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector